i? Rangovo med?iag? asmenyje, veikian?iame pagrindu, toliau – „ Rangovas“, viena vertus, ir gr. , pasas: serija, Nr., i?duotas, gyvenantis: , toliau – „ Klientas“, kita vertus, toliau – ?alys, sudar? ?i? sutart?, toliau – susitarimas“, apie tai:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS

1.1. ?ia sutartimi Rangovas ?sipareigoja sutartyje nustatytu terminu atlikti statybos darbus U?sakovui priklausan?ioje sklype adresu: (toliau – Statybos aik?tel?), kuri? rezultatas yra (toliau – Statybos aik?tel?). ? kaip Objekt?), o Klientas ?sipareigoja priimti rezultat? ir sumok?ti sutartyje nustatyt? kain?.

1.2. Statybos darbus Rangovas atlieka grie?tai laikydamasis nustatytas ?statymais statybos srityje, vadovaujantis ?galiojimai, projektin? dokumentacija, SNIP, SANPIN, techniniai reglamentai.

1.3. Parengta projekto dokumentacija.

1.4. Rangovas ?sipareigoja atlikti Objekto statybos darbus naudodamas savo med?iagas.

2. I?LAID? IR MOK?JIMO TVARKA

2.1. Bendra Rangovo atlikt? darb? kaina nustatoma pagal s?mat? ir siekia rublius. ? nurodyt? sum? ?eina darb? kaina, mok?tinas atlygis, statybini? med?iag? kaina, transportavimo, ?rangos naudojimo ir kitos Rangovo i?laidos, susijusios su Objekto statyba, taip pat Rangovo i?laid? kompensacija. . ? bendr? Rangovo atlikt? darb? kain? ?skai?iuoti visi mokes?iai ir rinkliavos.

2.2. Tuo atveju, kai statybos proceso metu yra tikslinama atskir? darb? kaina, sutarties kaina nustatoma atsi?velgiant ? tokius patikslinimus.

2.3. Nutraukus ?i? sutart? prie? termin? ?ali? susitarimu, ?alys suderina U?sakovo sumok?t? apmok?jim? ir Rangovo fakti?kai atliktus darbus. Jeigu U?sakovo apmok?jimas vir?ija atlikt? darb? kain?, j? skirtum? Rangovas gr??ina ne v?liau kaip kit? dien? po sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovo fakti?kai atlikt? darb? sutarties kaina vir?ija U?sakovo sumok?t? apmok?jim?, j? skirtum? u?sakovas sumoka ne v?liau kaip kit? dien? po sutarties nutraukimo dienos.

2.4. Mok?jim? pagal ?i? sutart? Klientas atlieka etapais pagal mok?jimo grafik?.

2.5. U?sakovas turi teis? sustabdyti kit? mok?jim?, jei Rangovas v?luoja pristatyti kit? darb? etap?.

2.6. Mok?jimas pagal ?i? sutart? vykdomas pervedant l??as ? Rangovo banko s?skait?, arba ?ne?ant grynuosius pinigus ? Rangovo kas?.

3. RANKOVO PAREIGOS IR TEIS?S

3.1. Rangovas ?sipareigoja:

3.1.1. Sutartyje nustatytu terminu atlikti Objekto statyb?.

3.1.2. Statykite Objekt? visi?kai pagal sutarties s?lygas.

3.1.3. U?tikrinkite, kad b?t? laikomasi saugos taisykli?.

3.1.4. ?sigykite reikiamas med?iagas.

3.1.5. Savo l??omis pristatykite ? statybviet? visk?, kas reikalinga darbui, ?rang? ir statybin? ?rang?.

3.1.6. Pastatykite savo l??omis statybviet? visus laikinus statinius, reikalingus med?iagoms i?saugoti ir darbams pagal ?i? sutart? atlikti.

3.1.7. Atsakomyb? u?sakovui u? netinkam? ?ioje sutartyje numatyt? darb? atlikim?, kur? vykdo subrangovai.

3.1.8. Rangovas privalo nedelsdamas ?sp?ti u?sakov? ir, kol bus gautas jo nurodymas, sustabdyti darbus, kai nustato:

• u?sakovo pateiktos med?iagos, ?rangos netinkamumas arba nekokybi?kumas, technin? dokumentacij? arba perdirbti (perdirbti) perduot? daikt?;
• galim? neigiam? pasekmi? u?sakovui, laikantis jo nurodym? d?l darb? atlikimo b?do;
• kitos nuo Rangovo nepriklausan?ios aplinkyb?s, kelian?ios gr?sm? atlikto darbo rezultat? tinkamumui ar patvarumui arba d?l kuri? ne?manoma j? atlikti laiku.

3.1.9. Teikti statybviet?s prie?i?r? ir valym?.

3.1.10. Per dienas nuo baigtos Statinio statybos pristatymo dienos savo l??omis i?ve?ti i? statybviet?s jam priklausant? turt?, ?sk. statybin? technika ir ?ranga, transporto priemoni?, ?rankiai, inventorius, Statybin?s med?iagos, statinius, laikinus pastatus ir statinius bei kit? turt?, taip pat statybines atliekas.

3.1.11. U?tikrinti Objekto ir med?iag? saugum? nuo vagyst?s, sugadinimo, sugadinimo, sunaikinimo, kol U?sakovas nepriims Objekto.

3.1.12. Baig? darbus pagal ?statym?, gr??inkite u?sakovui statybviet?.

3.2. Rangovas turi teis?:

3.2.1. Jeigu U?sakovas nevykdo pareigos sumok?ti nustatyt? kain? ar kit? rangovui priklausan?i? sum?, susijusi? su sutarties vykdymu, Rangovas turi teis? sulaikyti pagal CPK 359 str., 360 str. Rusijos Federacijos kodekso, darbo rezultato, taip pat u?sakovui priklausan?ios ?rangos, nenaudot? med?iag? liku?i? ir kito pas j? rasto Kliento turto, kol Klientas nesumok?s atitinkam? sum?.

4. KLIENTO ATSAKOMYB?S IR TEIS?S

4.1. Klientas ?sipareigoja:

4.1.1. Objekto statybos laikotarpiui perleisti statybviet? Rangovui pagal ?statym? per kelias dienas nuo ?ios sutarties pasira?ymo dienos.

4.1.2. Sumok?ti u? Rangovo atliktus darbus tokia suma ir tvarka, kokia yra sutartyje nustatyta tvarka.

4.1.3. U?tikrinti Rangovui netrukdom? patekim? ? statybviet?, o jei ?io ?sipareigojimo ?vykdyti ne?manoma, atlyginti Rangovui galimas papildomas i?laidas, patirtas ?alinant atsiradusias kli?tis.

4.1.4. ?gyvendinant ?i? sutart?, netrukdyti Rangovo operatyvinei ir ?kinei veiklai ir jos galiojimo metu ne?traukti Rangovo darbuotoj? atlikti bet kokius darbus statybos aik?tel?je, kurios neapima ?ios sutarties.

4.1.5. Priimti pagal ?ios sutarties s?lygas Rangovo atlikt? darb? rezultat?.

4.1.7. Visi?kai vykdyti visus savo ?sipareigojimus, numatytus kituose ?ios sutarties straipsniuose.

4.1.8. U?sakovui laiku ne?vykd?ius vis? savo ?sipareigojim? pagal ?i? sutart?, d?l ko Rangovas v?luos atlikti darbus, pastarasis turi teis? sustabdyti darbus ir prat?sti darb? atlikimo termin? atitinkamam laikotarpiui. Taip pat u? ?? laikotarp? Rangovas atleid?iamas nuo netesyb? u? pav?luot? darb? atlikim?, atsiradus? d?l U?sakovo ?sipareigojim? nevykdymo. Tokiu atveju ?alys priims visk? b?tin? priemoni?, i?vengiant papildom? i?laid?.

4.2. Klientas turi teis?:

4.2.1. Visada tikrinkite Rangovo atliekam? darb? eig? ir kokyb?, netrukdydami jo veiklai.

4.2.2. Jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba darbus atlieka taip l?tai, kad j? atlikti laiku tampa ai?kiai ne?manoma, u?sakovas turi teis? atsisakyti vykdyti sutart? ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.2.3. Jeigu darb? atlikimo metu paai?k?ja, kad jie nebus atlikti tinkamai, u?sakovas turi teis? skirti Rangovui proting? termin? tr?kumams pa?alinti ir, Rangovui per nustatyt? termin? ?io reikalavimo ne?vykd?ius, atsisakyti sudaryti darb? sutart? arba pavesti rangovo l??omis darbus taisyti kitam asmeniui, taip pat reikalauti atlyginti ?al?.

4.2.4. Bet kuriuo metu iki darb? rezultato pristatymo jam atsisakyti vykdyti sutart?, sumok?damas Rangovui dal? nustatytos kainos proporcingai darb? daliai, atliktai iki prane?imo apie U?sakovo atsisakym? vykdyti sutart? gavimo. U?sakovas taip pat ?sipareigoja atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius d?l sutarties nutraukimo, nevir?ijant viso darbo kainos ir sumok?tos u? atliktus darbus kainos dalies skirtumo.

5. DARBO U?BAIGIMO DATOS

5.1. Bendras darb? atlikimo terminas nustatomas darbo grafiku.

5.2. Darb? trukm? pagal ?i? sutart? skai?iuojama darbo dienomis. ?diegta darbo savait? trunkantis penkias darbo dienas. ? darb? atlikimo terminus neatsi?velgiama ? savaitgalius, atostogos kurios yra nedarbo dienos.

5.3. Rangovas turi teis? sustabdyti darbus esant nepalankioms oro s?lygoms, kurios neu?tikrina ?ios sutarties s?lygas atitinkan?ios darb? kokyb?s ir technologijos. Darbo sustabdymas oro s?lygos kartu su ra?ti?ku prane?imu U?sakovui ir ?ra?u darb? ?urnale.

5.4. Darbus pagal ?i? sutart? Rangovas atlieka etapais. Rangovas privalo prad?ti ir u?baigti darbus pagal Darb? grafik?.

6. KOMUNIKACIJOS

6.1. Prie? pasira?ydamas ?i? sutart?, Rangovas privalo ra?tu pateikti ry?i?, reikaling? jo ?sipareigojimams pagal sutart? ?vykdyti, s?ra??, taip pat ?i? ry?i? ypatybes.

6.2. Rangovas atlieka laikinus prijungimus prie esam? komunikacij? (darb? statybos aik?tel?je laikotarpiu) bei naujai tiest? komunikacij? prijungim? m. esamus ta?kus jungtys.

6.3. Sutarim? d?l ry?i? prijungimo registracij? vietos vald?ios institucijose, reguliavimo institucijose, tre?iosiose ?alyse, bendr?j? komunikacij? savininkus atlieka Klientas. ?alys gali susitarti d?l kitokios tvarkos. ?ali? susitarimu koordinavimo pareigos gali b?ti pavestos Rangovui (u?sakovui padedant).

7. DARBO GAMYBA

7.1. Rangovas i?bando savo sumontuot? ?rang? ir dalyvauja visapusi?kame jos testavime.

7.2. Jei U?sakovas perduoda rangovui atlikti darbus pagal sutart? bet koki? ?rang?, toks perdavimas vykdomas pagal Pa?ym?. Perduota ?ranga yra atsakingame Rangovo sand?lyje ir gr??inama atlikus reikiamus darbus.

7.3. Vykdytojas ra?tu prane?a U?sakovui apie pasirengim? priimti pasl?ptas darbo dienas iki tokio pri?mimo. Pasl?pto darbo pristatym? ir pri?mim? patvirtina atitinkami dvi?aliai pasl?pto darbo perdavimo ir pri?mimo aktai. Jei u?sakovas nebuvo informuotas arba buvo pav?luotai informuotas apie pri?mimo laik? ir darb? u?baigimas buvo atliktas be jo patvirtinimo, tai, u?sakovo pra?ymu, Rangovas privalo savo l??omis atskleisti bet kuri? sutarties dal?. pasl?pt? darb? pagal U?sakovo nurodymus, o v?liau j? atkurti.

7.4. Jeigu U?sakovas nustato darbus, kuri? kokyb? neatitinka sutarties s?lyg?, Rangovas savo j?gomis ir nedidindamas savikainos privalo per proting? termin? atlikti ?iuos darbus, kad b?t? u?tikrinta tinkama j? kokyb?.

7.5. Rangovas veda darb? eigos ?urnal?, kuriame atsispindi visa darb? eiga, taip pat visi su darbais susij? faktai ir aplinkyb?s, kurios gali tur?ti reik?m?s u?sakovo ir rangovo santykiuose. Klientas turi teis? tikrinti ?ra?us ?urnale. Jei jo netenkina darb? eiga ir kokyb? ar Rangovo ?ra?ai, jis turi teis? reik?ti savo nuomon? ?urnale.

7.6. U?sakovas turi teis? atlikti bet kokius, jo nuomone, b?tinus darb? apimties pakeitimus, o pakeitimai neturi prie?tarauti sutartai techninei dokumentacijai. Jeigu tokie pakeitimai tur?s ?takos darb? kainai ar atlikimo datai, Rangovas prad?s juos vykdyti tik po to, kai ?alys pasira?ys atitinkam? papildom? susitarim? prie ?ios sutarties.

7.7. Nor?damas steb?ti Rangovo atliekam? darb? kokyb? ir laiku atlikti reikiamus pakeitimus, U?sakovas turi teis? savo nuo?i?ra pasitelkti kvalifikuotus tre?iuosius asmenis (tre?iosios ?alies in?inieri?/in?inieri? organizacij?). ?iuo atveju dalyvaujantis asmuo turi teis? netrukdomai susipa?inti su vis? r??i? darbais ir dokumentacija bet kuriuo metu per vis? sutarties galiojimo laik?. Rangovas atsako u? tre?i?j? dalyvaujan?i? asmen? veiksmus.

8. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS IR DARBO REZULTAT? APSAUGA

8.1. ?alys ?sipareigoja i?laikyti ?ios Sutarties turinio, taip pat bet kokios informacijos (?skaitant sutarties turin?, technin? ir projektin? dokumentacij?, informacij? apie mok?jimus, rekvizitus, bet kokius kitus su sutarties vykdymu sudarytus dokumentus) konfidencialum?. sutartis) ir kiekvienos i? ?ali? su ?ios Sutarties vykdymu susijusius duomenis, i?skyrus vie?ai prieinam? informacij?.

8.2. Konfidencialumas – draudimas atskleisti informacij? pa?aliniams asmenims be i?ankstinio ra?ti?ko ?ali? sutikimo.

8.3. Konfidencialios informacijos teikimas teis?saugos ir kit? ?galiot? asmen? teis?tu pra?ymu n?ra konfidencialumo pa?eidimas vyriausybines agent?ras, taip pat kitais ?statym? numatytais atvejais, ?skaitant tuos atvejus, kai atstovams reikia pateikti informacij? pagal ?galiojim?; draudimo ?moni? atstovai; atitinkam? atstov? vyriausybines organizacijas tais atvejais, kai tokios informacijos pateikimas yra s?lyga atlikti su Objektu susijusius registracijos veiksmus.

8.4. Rangovas savo l??omis u?tikrina tinkam? darb? rezultat?, med?iag?, ?rengini?, statybin?s ?rangos ir kito turto apsaug? statybviet?je nuo darb? prad?ios iki statybos u?baigimo ir atlikt? darb? pri?mimo u?sakovui.

8.5. Objekto konservavimo laikotarpiais Klientas u?tikrina tinkam? apsaug?.

8.6. U?sakovas atsako u? atlikt? darb? rezultat? saugum? po Objekto pri?mimo.

9. FORCE MAJEURE APLINKYB?S

9.1. ?alys atleid?iamos nuo atsakomyb?s u? dalin? ar visi?k? ?sipareigojim? pagal ?i? Sutart? ne?vykdym?, jeigu ?vykdymas tapo ne?manomas d?l force majeure aplinkybi?, tai yra ypating? ir ?iomis s?lygomis nei?vengiam? aplinkybi? (?em?s dreb?jimas, potvynis, gausus sniegas, parei?kimas). karantinas, gabenimo draudimas, prekybos draudimas tarptautin?s sankcijos, riau??s, blokada, kariniai veiksmai ir kt.).

9.2. ?sipareigojim? pagal ?i? sutart? ?vykdymo terminas prat?siamas proporcingai laikui, per kur? susiklost? nenugalimos j?gos aplinkyb?s, taip pat ?i? aplinkybi? sukeltos pasekm?s.

9.3. Jeigu nenugalimos j?gos aplinkyb?s ar j? pasekm?s trunka ilgiau nei dienas, Rangovas ir Savininkas aptars, koki? priemoni? reik?t? imtis norint t?sti darbus.

9.4. Jei ?alys negali susitarti per kelias dienas, kiekviena ?alis turi teis? reikalauti nutraukti sutart?.

9.5. Force majeure aplinkybi? trukm? nustatoma nuo j? atsiradimo momento iki j? sukelt? padarini? pa?alinimo.

10. ATBAIGTO DARBO PATEIKIMAS IR PRI?MIMAS

10.1. Rangovas darb? rezultat? pristatymas ir j? pri?mimas u?sakovo vykdomas etapais Darb? grafike numatytais terminais ir kiekvienam etapui dokumentuojamas Darb? etapo pri?mimo akte.

10.2. Galutinis u?baigtos Objekto statybos pri?mimas vykdomas ?alims ?vykd?ius visus ?ioje sutartyje numatytus ?sipareigojimus.

10.3. Rangovas privalo prane?ti U?sakovui apie kiekvieno darb? etapo pasirengim? pristatyti ir priimti ra?yme tokiu b?du, kad Klientas gaut? prane?im? ne v?liau kaip prie? dien? iki pristatymo ir pri?mimo datos. Jeigu U?sakovas neatvyksta ? perdavimo ir pri?mimo darbus, tinkamai ?sp?j?s Rangov?, Rangovas sura?o Darb? etapo perdavimo-pri?mimo akt? ir j? viena?ali?kai pasira?o.

10.4. Galutinis Objekto pri?mimas atliekamas per kelias dienas nuo tos dienos, kai U?sakovas gauna ra?ti?k? Rangovo prane?im? apie jo pasirengim?.

10.5. Objekto perdavim? i? Rangovo U?sakovui lemia momentas, kai ?alys pasira?o galutin? U?sakovo Pri?mimo akt? u? baigt? Objekto statyb?.

10.6. Darbo etap? perdavimas ir pri?mimas, baigtos Objekto statybos pri?mimas ir atitinkam? dokument? pasira?ymas vykdomas statybviet?je.

11. GARANTIJA

11.1. Rangovas garantuoja:

11.1.1. naudojam? med?iag?, konstrukcij?, ?rengini? ir sistem? kokyb?s ir asortimento atitikimas sutarties s?lygoms, projektin? dokumentacija, atitinkam? j? sertifikat?, technini? pas? ir kit? kokyb? patvirtinan?i? dokument? pateikimas.

11.1.2. vis? darb?, atlikt? pagal ?ios sutarties s?lygas, kokyb?, su projektine dokumentacija ir galiojan?iais standartais (?skaitant SNIP ir SANPIN) bei technin?mis specifikacijomis.

11.1.3. laiku pa?alinti darb? pri?mimo metu ir objekto garantinio eksploatavimo laikotarpiu nustatytus tr?kumus ir defektus.

11.1.4. in?inerini? sistem? ir ?rengini? funkcionavim? normaliai eksploatuojant Objekt? j? gamintoj? suteikt? garantij? ribose.

11.2. Darb? rezultato garantinis laikotarpis yra m?nesiai nuo to momento, kai ?alys pasira?o galutin? Pri?mimo akt?.

11.3. Med?iagos, in?inerin?s sistemos, ?rangai suteikiamos j? gamintoj? garantijos.

11.4. Jei per garantinis laikotarpis Jei darb? rezultatuose nustatomi tr?kumai, U?sakovas turi teis? i?si?sti atitinkam? prane?im? rangovui, o Rangovas ?sipareigoja juos savo l??omis per proting? termin? pa?alinti.

11.5. Nurodytos garantijos netaikomos tre?i?j? asmen? sugadinimo Objektui arba Objekto sugadinimo u?sakovo veiksmais atvejais.

11.6. Vykdytojui atsisakius sura?yti ar pasira?yti nustatyt? defekt? ir tr?kum? akt?, patvirtinant? juos, u?sakovas ar rangovas turi teis? paskirti kvalifikuot? ekspertiz?, kuri sura?ys atitinkam? akt?, kuriame bus u?fiksuoti tr?kumai ir tr?kumai bei j? pob?dis. . Pripa?inus U?sakovo pretenzijas teis?tomis, apmok?jimas u? ekspertiz? vykdomas Rangovo l??omis. Nusta?ius, kad Kliento pretenzijos yra neteis?tos, apmok?jimas u? ekspertiz? atliekamas Kliento l??omis. Kartu i?saugoma ?ali? teis? kreiptis ? teism? ?iuo klausimu.

11.7. Garantiniu laikotarpiu Vykdytojas privalo prane?ti U?sakovui apie faktin?s vietos pasikeitimus ar kontaktin?s informacijos pasikeitimus.

12. LICENCIJOS IR SERTIFIKATAI

12.1. ?alis, pateikusi med?iagas, ?rang? ir komponentus, reikalingus darbams atlikti ir ?renginiui eksploatuoti, padengia visas j? sertifikavimo ir licencijavimo i?laidas.

13. TURTIN? ?ALI? ATSAKOMYB?

13.1. U?sakovui pa?eidus mok?jimo pagal ?ali? sutart? mok?jimo grafik? termin? ilgiau nei dienas, u?sakovas moka Vykdytojui baud?, kurios dydis yra % nuo mok?tinos sumos u? kiekvien? u?delst? dien?, bet ne daugiau kaip % mok?jimo sumos;

13.2. U? v?lavim? priimti darb? etap? daugiau kaip par?, u?sakovas moka Rangovui netesybas, kuri? dydis yra % nuo atlikt? darb? kainos u? kiekvien? u?delst? dien?, bet ne daugiau kaip % nuo ?mokos sumos. .

13.3. Jei Rangovas pa?eid?ia darbo etapo atlikimo termin?, Rangovas moka U?sakovui rubli? dyd?io baud? u? kiekvien? u?delst? dien?.

13.4. Netesyb? mok?jimas, taip pat nuostoli? atlyginimas neatleid?ia ?ali? nuo prievoli? nat?ra vykdymo.

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. ?alys turi teis? abipusiu susitarimu nutraukti ?i? sutart? prie? termin? bet kuriame etape.

14.2. Rangovas turi teis? viena?ali?kai atsisakyti vykdyti sutart? ir reikalauti atlyginti nuostolius ?iais atvejais: sistemingai (du ir daugiau kart?) v?luojant mok?ti pagal sutart? arba v?luojant daugiau nei par?; U?sakovo atliktas darb? konservavimas arba darb? sustabdymas d?l prie?as?i?, nepriklausan?i? nuo Rangovo, ilgesniam nei dien? laikotarpiui.

14.3. U?sakovas turi teis? bet kuriuo metu iki darb? rezultato perdavimo jam atsisakyti vykdyti sutart?, sumok?damas Rangovui dal? nustatytos kainos proporcingai darb? daliai, atliktai iki prane?imo apie U?sakovo atsisakym? gavimo. vykdyti sutart?.

14.4. Nutraukus ?i? sutart? prie? termin?, u?sakovas visi?kai atsiskaito u? rangovo atliktus darbus sutarties nutraukimo metu, o Rangovas gr??ina U?sakovui gaut? grynaisiais pinigais suma, vir?ijan?ia atlikt? darb? kain?.

15. SPECIALIOSIOS S?LYGOS

15.1. ?i sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais – po vien? egzempliori? kiekvienai ?aliai.

15.2. Tuo atveju, jei tarp Tiek?jo ir Pirk?jo kilt? gin?? ar nesutarim?, susijusi? su ?ia Sutartimi arba kurios nors ?alies ?sipareigojim? pagal Sutart? vykdymu ar nevykdymu, ?alys d?s visas pastangas, kad jie b?t? i?spr?sti deryb? keliu. Jei gin?? nepavyksta i?spr?sti derybomis, gin?ytinus klausimus pateiktas teismui nagrin?ti galiojan?i? Rusijos Federacijos ?statym? nustatyta tvarka.

Jei darbo rezultatas nebuvo pasiektas arba pasiektas rezultatas turi tr?kum?, d?l kuri? jis netinkamas ?prastas naudojimas, d?l prie?as?i?, atsiradusi? d?l U?sakovo pateiktos med?iagos, ?rangos ar kito turto tr?kum?, Rangovas turi teis? reikalauti apmok?ti u? jo atliktus darbus. 4.8. Jei u?sakovas nesumoka ?ioje sutartyje nustatytos kainos d?l Rangovo d?l darb? sutarties vykdymo, Rangovas turi teis? sulaikyti darb? rezultat? (Rusijos civilinio kodekso 359, 360 straipsniai). Federacija), taip pat Klientui priklausan?i? ?rang?, likusi? nepanaudot? med?iag? ir kit? jo ?inioje esant? turt?, kol Klientas sumok?s atitinkamas sumas. 5. RANGOVO ATSAKOMYB? U? NETINKAMA DARB? KOKYB? 5.1.

Rangos sutartis (darb? atlikimas naudojant u?sakovo med?iagas)

Darbo kainos apmok?jimas atliekamas tokia tvarka: . 2.2. ? darb? kain? ?skai?iuota Rangovo ?sigyt? darb? atlikimui reikaling? med?iag? kaina. U?sakovo ?sigytos papildomos med?iagos nesuma?ina ?ios sutarties 2.1 punkte nustatytos darb? kainos.
3.

RANGOV?S ?SIPAREIGOJIMAI 3.1. Savo resursais ir priemon?mis visus darbus atlikti ?ioje sutartyje ir jos prieduose numatyta apimtimi ir terminais bei perduoti darbus U?sakovui. Darbus atlikti pagal projektin? dokumentacij? ir. 3.2. Priimti, i?krauti ir saugoti ?sigytas statybines med?iagas, gaminius ir konstrukcijas darbo vietoje.

3.3. Atsakingas Klientui u? Kliento pateikt? med?iag? nei?saugojim?. 3.4.

Sutartis su kliento med?iagomis

U?sakovas ?sipareigoja ?ioje sutartyje numatytais atvejais, tokia apimtimi ir b?du teikti pagalb? Rangovui atliekant darbus. Jei ?i pareiga ne?vykdoma, Rangovas turi teis? reikalauti atlyginti padarytus nuostolius, ?skaitant papildomas i?laidas, atsiradusias d?l prastovos, arba perkeliant darb? grafik?, arba padidinant ?ali? sutart? darb? kain?. 2.10. Jeigu darb? atlikimas pagal ?i? sutart? tapo ne?manomas d?l U?sakovo veiksm? ar neveikimo, Rangovas pasilieka teis? sumok?ti jam kain? pagal sutart?, atsi?velgiant ? atlikt? darb? dal?.

2.11. U?sakovas turi teis? bet kuriuo metu iki darb? rezultato perdavimo jam atsisakyti vykdyti sutart?, sumok?damas Rangovui dal? nustatytos kainos proporcingai darb? daliai, atliktai iki prane?imo apie U?sakovo atsisakym? gavimo. vykdyti sutart?.

Sutarties sutartis i? u?sakovo med?iag?: pavyzdys

Rangovo atleidimas nuo atsakomyb?s u? tam tikrus tr?kumus pagal ?i? sutart? neatleid?ia jo nuo atsakomyb?s, jeigu U?sakovas ?rodo, kad tokie tr?kumai atsirado d?l Rangovo kalt? veiksm? ar neveikimo. 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 6.1. Visame kitur, kas nereglamentuota ?ioje sutartyje, taikomos galiojan?ios civilin?s teis?s normos. 6.2. Sutartis ?sigalioja nuo jos pasira?ymo momento ir yra sura?yta egzemplioriais.

7. ?ALI? JURIDIS ADRESAI IR INFORMACIJA Rangovas Teisinis. Adresas: Pa?to adresas: Mokes?i? mok?tojo identifikavimo numeris: KPP: Bankas: S?skaita/s?skaita: Korespondentas/s?skaita: BIC: Klientas Juridinis asmuo. adresas: Pa?to adresas: Mokes?i? mok?tojo identifikacinis numeris: KPP: Bankas: S?skaita/s?skaita: Korespondentas/s?skaita: BIC: 8.

Rangos sutartis (darb? atlikimas naudojant u?sakovo med?iagas)

U?sakovas ?sipareigoja per sutart? termin? pateikti Rangovui abiej? ?ali? pasira?yt? akt? d?l darb? atlikimo laikotarpio, taip pat parengti Rangovui: b?tinas s?lygas atlikti darbus: . 4.2. Per kelias dienas nuo ?ios sutarties pasira?ymo u?sakovas ?sipareigoja pateikti Vykdytojui ?iuos dokumentus: . Vis? darb? atlikimo ir j? rezultat? pri?mimo laikotarp? U?sakovas organizuoja projektuotojo prie?i?r?, kuri atliekama per projektuotojo prie?i?ros atstov?.

4.3. U?sakovas, vykdydamas kontrol? ir prie?i?r? pasteb?j?s nukrypim? nuo ?ios sutarties s?lyg?, galin?i? pabloginti darb? kokyb?, ar kitus tr?kumus, privalo nedelsiant apie tai prane?ti Vykdytojui. 4.4. U?sakovas ?sipareigoja sumok?ti u? Rangovo atliktus darbus ?ios sutarties 2 skirsnyje numatyta tvarka. 4.5.

Statybos sutartis naudojant kliento med?iagas

Tiek u? pradinio, tiek u? galutinio ir tarpinio darb? atlikimo termino pa?eidim? atsako Rangovas, jeigu ?i sutartis nenustato kitaip. 2. DARB? KAINA. MOK?JIMO TVARKA PAGAL SUTART? 1.2. Pagal ?i? sutart? atliekam? darb? kaina nustatoma pagal Rangovo pateikt? s?mat? (?ios sutarties priedas Nr. 3) ir yra rubliai. S?mata ?sigalioja ir tampa neatskiriama ?ios sutarties dalimi nuo to momento, kai j? patvirtina U?sakovas.
2.2. U?sakovas sumoka Rangovui rubli? avans? per kelias dienas nuo ?ios Sutarties pasira?ymo. Galutinis apmok?jimas sumokamas po to, kai rangovas galutinai pristato darbus U?sakovui, jei darbai bus atlikti tinkamai ir sutartu terminu, nustatytu ?ioje sutartyje arba u?sakovui sutikus anks?iau laiko. 3. ?ALI? TEIS?S IR PAREIGOS 3.1.

Sutarties sutartis naudojant rangovo med?iagas

Informacija

Rangovas turi teis? reikalauti nutraukti sutart?, jei U?sakovas netenka galimyb?s toliau finansuoti statybas. 11.3. Nutraukus sutart? ?ali? susitarimu, nebaigtas darb? rezultatas perduodamas U?sakovui, kuris Rangovui sumoka j? bendrai nustatyto dyd?io atlikt? darb? kain?. 12. ?ALI? ATSAKOMYB? 12.1. Rangovui atsisakius i?taisyti U?sakovo nustatytus tr?kumus, U?sakovas turi teis?:

• nemoka u? atliktus darbus;
• skirti Rangovui tokio dyd?io netesybas, kuri? reikia nustatytiems tr?kumams i?taisyti.

?al?, padaryt? tre?iajam asmeniui d?l darb?, atlikt? d?l Rangovo kalt?s, atlygina Rangovas. 13. KITOS S?LYGOS 13.1. Rangovas neturi teis?s parduoti ar perleisti projekto dokumentacija atlikti darbus ar atskir? jo dal? tre?iajam asmeniui. 13.2.

sutartys pagal r??is

U?sakovas ?sipareigoja ?ioje sutartyje numatytu terminu ir b?du, dalyvaujant Rangovui, ap?i?r?ti ir priimti pagamintus gaminius pagal pri?mimo akt?, o jeigu nustatomi nukrypimai nuo sutarties, kurie pablogina apie darb? rezultat? ar kitus darbo tr?kumus nedelsdami apie tai prane?ti Rangovui. Pagamintos produkcijos pri?mimas vykdomas per kelias dienas nuo tos dienos, kai U?sakovas gauna rangovo prane?im? ra?ymas apie gamini? pasirengim? priimti. Pagamintos produkcijos pri?mimas vykdomas Rangovo sand?lyje adresu: .

4.2. U?sakovas, pri?m?s darb? tr?kumus, turi teis? jais remtis tik tais atvejais, kai ?ie tr?kumai arba galimyb? v?liau pateikti reikalavim? juos pa?alinti buvo nurodyti darb? pri?mimo akte. 4.3.

B?ti atsakinga u?sakovui u? tinkam? subrangov? darb? pagal ?i? sutart? atlikim?, jei jie dalyvauja. 3.5. U?tikrinti vykdym? darbo vietoje b?tin? priemoni? apie saugos priemones. 3.6. Atliekant darbus pagal ?i? sutart?, viena?ali?kai nekeisti darb? grafiko j? atlikimo termin? prat?simo kryptimi.

3.7. Visi?kai vykdyti visus savo ?sipareigojimus, numatytus tolesniuose ?ios sutarties punktuose. 3.8. Rangovas prisiima darb? rezultato atsitiktinio sunaikinimo ar sugadinimo iki jo pristatymo U?sakovui rizik?, i?skyrus atvejus, susijusius su nenugalimos j?gos aplinkyb?mis. 4. KLIENTO PAREIGOS 4.1.

Med?iag? pirkimas pagal kliento sutarties sutart?

D?mesio

Jeigu sutarties dalykas yra nedalomas, jie u? savo ?sipareigojim? nevykdym? ar netinkam? ?vykdym? u?sakovui atsako solidariai, taip pat u?sakovo at?vilgiu veikia kaip solidarieji kreditoriai. Jeigu sutarties dalykas yra dalijamas, taip pat kitais ?statym? ar sutarties numatytais atvejais, kiekvienas i? bendradarbi? savo dalies ribose ?gyja teises ir prisiima pareigas u?sakovui. Generalinis rangovas ir subrangovas Rangovas turi teis? ? savo ?sipareigojim? vykdym? ?traukti kitus asmenis.

?iuo atveju jis atlieka generalinio rangovo vaidmen?, o darbams atlikti samdyti asmenys veikia kaip subrangovai. Generalinio rangovo ir subrangovo santykiai ?forminami subrangos sutartimi.
Klientas ?sipareigoja visi?kai ?vykdyti visus savo ?sipareigojimus, numatytus kituose ?ios sutarties punktuose. 4.6. U?sakovas turi teis? perduoti med?iag? Rangovui ?ios sutarties vykdymui. Med?iag? perdavimas vykdomas pagal Rangovo atstovo pasira?yt? s?skait? fakt?r?, patvirtinan?i? med?iag? pri?mim?.
5. DARB? ATBAIGIMO TERMINAS 5.1. Darb? trukm? neturi vir?yti m?nesi? nuo tos dienos, kai Rangovas pasira?o jam perdavimo akt?, kuriame bus atliekami darbai, iki tos dienos, kai U?sakovas priima atlikt? darb? rezultat?. 5.2. Darbai pagal ?i? sutart? turi b?ti prad?ti, atlikti ir baigti laikantis darb? grafiko ir atsi?velgiant ? 5.1 punkto nuostatas. 6. DARBO VYKDYMAS 6.1. U?sakovas paskiria savo atstov? darb? atlikimo vietoje organizuoti projektuotojo darb? prie?i?r? pagal ?ios sutarties 4.2 punkt?.

Ar leistina u?sakovui atsiskaityti u? statybines med?iagas rangovo reikalavimu, prie?ingai nei sutartyje nustatyta s?lyga, kad rangovas pats apr?pina statybines med?iagas?

Atsakymas

U?sakovas, susitar?s su rangovu, turi teis? apmok?ti statybini? med?iag? kain?, ta?iau tokiu atveju ?alys privalo atlikti atitinkamus sutarties pakeitimus (pavyzd?iui, sudarydamos papildom? susitarim?), kiek tai susij? su s?lygas ir koreguoti darb? kain?, priklausomai nuo pasirinkto apmok?jimo varianto.

Reik?t? pa?ym?ti, kad bet kokia darbo kaina (tiek fiksuota, tiek apytiksl?) Pagrindin? taisykl?(Rusijos Federacijos civilinio kodekso 709 straipsnio 2 dalis) susideda i? dviej? dali?, ?skaitant. nuo rangovo i?laid? kompensacijos, tai yra sumos, kuri? rangovas i?leis savo s?skaita nuosav? l??? kad darbas b?t? atliktas. Tai apima, ?skaitant. i?laidos med?iagoms (dirbtin?ms, nat?ralioms) ?sigyti. Ta?iau ?alys sutartyje gali numatyti, kad nurodytas l??as (med?iagas, ?rang? ir kt.) turi par?pinti pats u?sakovas. ?i galimyb? numatyta Rusijos Federacijos civilinio kodekso 704 straipsnio 1 dalyje.

Be to, galite perskaityti:

?ios pozicijos pagrindimas pateiktas ?emiau Advokat? sistemos med?iagoje.

„D?l darb? kainos ?alys gali susitarti ?iais b?dais:

• sutartyje nustatyti darb? kain? viena i? dviej? form?: tvirta arba apytiksl?. Skirtumas tarp j? slypi skirtingose rangovo galimyb?se keisti kain?, padid?jus darb? apim?iai arba pabrangus med?iagoms ir ?rangai;
• nurodyti darb? kainos nustatymo b?dus. Pavyzd?iui, jei tai gali b?ti nustatyta tik remiantis apklausos rezultatais pagal rangovo kainora?t?, galiojant? sutarties sudarymo metu ir kuris yra jos priedas.

I? ko susideda darbo kaina?

Bet kokia darbo kaina (tiek fiksuota, tiek apytiksl?) pagal bendr? taisykl? (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 709 straipsnio 2 dalis) susideda i? dviej? komponent?:

1. Rangovo i?laid? kompensacija, tai yra suma, kuri? rangovas i?leis savo l??omis darbams u?baigti. Tai apima, pavyzd?iui:

• i?laidos med?iagoms (dirbtin?ms, nat?ralioms) ?sigyti;
• ?rangos (ma?in?, ma?in?, instrument?, atsargini? dali?, degal? ir tepal? ir kt.) ?sigijimo i?laidos;
• tre?i?j? asmen? paslaug?, susijusi? su darb? atlikimu, apmok?jimo i?laidos;
• kitos su darb? atlikimu susijusios i?laidos.

Darbo kainos sud?ties sutarties s?lyg? formuluot?s pavyzdys

„? Darbo kain? ?eina visos be i?imties Rangovo i?laidos, susijusios su Darbo atlikimu, ?skaitant gamybos ir eksploatavimo i?laidas, prid?tines i?laidas, med?iag?, ?rangos kain?, darbo u?mokes?io, fiskaliniai atskaitymai, mokes?iai, rinkliavos, kelion?s, dienos ir atostog? i?laidos, degal? ir tepal? i?laidos, ma?in? ir ?rangos prie?i?ra ir remontas, laikin?j? med?iag? kaina.

2. Rangovui priklausantis atlyginimas.

Nustatant darb? kain?, ?alys turi nurodyti, ar ji yra su PVM, ar ne, tai yra, ar u?sakovas privalo j? sumok?ti vir?ijant sutartyje nurodyt? darb? kain?.

Darbo kainos, ? kuri? ?eina PVM, sutarties s?lyg? formuluot?s pavyzdys

„Darb? kaina pagal ?i? Sutart? pagal S?mat? (priedas Nr. 1) yra 400 000 (Keturi ?imtai t?kstan?i?) rubli?. 00 kop. ir apima 18 procent? PVM 61 016 (?e?iasde?imt vien? t?kstant? ?e?iolika) rubli?. 94 kapeikos“.

Jeigu pagal galiojan?ius teis?s aktus PVM mok?tinas n?ra, tai taip pat b?tina pamin?ti.

Sutarties d?l darb? kainos, neapmokestinamos PVM, s?lyg? formuluot?s pavyzdys

„Bendra Rangovo pagal ?i? Sutart? atlikt? Darb? kaina yra 500 000 (Penki ?imtai t?kstan?i?) rubli?. 00 kop. PVM n?ra apskai?iuojamas pagal Rusijos Federacijos mokes?i? kodekso antrosios dalies 149 straipsnio 2 punkto 15 papunkt?.

Darbo kain? ?alys gali nustatyti sura?ydamos s?mat? (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 709 straipsnio 3 punktas). Paprastai j? sudaro rangovas. Jis ?sigalioja ir tampa sutarties dalimi nuo to momento, kai j? patvirtina klientas. Rangovo savaranki?ko s?matos sudarymo prana?umas yra tas, kad joje, remdamasis savo galimyb?mis ir taip planuodamas savo darbus, jis nurodo visas darb? r??is ir juos sukonkretina, numato darb? apimtis, s?naudas, med?iagas, ?rang?.

Apmok?jimas u? darb? fiksuota kaina*

Apmok?jimo u? darb? tvarka

Paprastai (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 711 straipsnis) sutarties ?alys gali numatyti:

• pilnas i?ankstinis apmok?jimas u? darb?;
• apmok?jimas u? atliktus darbus;
• apmok?jimas pagal darbo etapus;

D?mesio! (167.1855) Jeigu rangovas darbus atliks keliais etapais, tai b?tina numatyti apmok?jim? u? kiekvien? etap?. Jei darbai nebus atlikti iki galo, rangovas negal?s reikalauti u? juos sumok?ti.

• nurodyt? mok?jimo b?d? derinys.

Jeigu ?alys sutartyje nenustato atsiskaitymo momento, tai kilus gin?ui (pavyzd?iui, kai rangovas reikalauja apmok?ti u? darbus, ima netesybas ir delspinigius u? svetim? l??? panaudojim?) nustatyti j? pagal taisykles

„Statyba: apskaita ir mokes?iai“, 2007, N 1

Yra ?inoma, kad rangovas gali atlikti statybas naudodamas tiek savo, tiek u?sakovo med?iagas. Pirkdamas statybines med?iagas savaranki?kai, rangovas organizuoja j? apskait? pagal PBU 5/01 standartus.<1>ir Atsarg? apskaitos metodiniai nurodymai<2>. Jei statyboms reikalingas med?iagas visi?kai ar i? dalies apr?pina u?sakovas, tai j? apskaitos tvark? nustato sutarties s?lygos: med?iagos arba perduodamos rangovui u? rinkliav?, o lieka u?sakovo nuosavybe. , arba yra perparduodami rangovui, da?niau v?liau ?skaitant atlikt? darb? i?laidas.

<1>Buhalterin?s apskaitos nuostatai „Atsarg? apskaita“ PBU 5/01, patvirtinti. Rusijos finans? ministerijos 2001-09-06 ?sakymu N 44n.
<2>Atsarg? apskaitos gair?s, patvirtintos. 2001 m. gruod?io 28 d. Rusijos finans? ministerijos ?sakymu N 119n.

Panagrin?kime abiej? statybos sutarties ?ali? apskaitos ir mokes?i? apskaitos niuansus. Sutikime, kad abi organizacijos yra prid?tin?s vert?s mokes?io mok?tojai. B?tent d?l to organizacijos susiduria su rizika, ypa? po 2007 m. sausio 1 d.

Pirmas variantas – kompensuoti

Pagal statybos rangos sutarties s?lygas u?sakovas pateikia med?iagas statybos ir montavimo darbams, med?iag? s?naudas kompensuodamas u? rangovo atliktus darbus. ?iuo atveju rangovas fakti?kai perka med?iagas i? u?sakovo, tod?l tiek rangovo, tiek u?sakovo apskaitoje visi ?ra?ai yra visi?kai pana??s ? tuos, kuriuos buhalteris daro eilinio pirkimo-pardavimo metu. Dokumentai (s?skaitos fakt?ros, s?skaitos fakt?ros) taip pat sura?omi atitinkamu (pardavimo operacijai) u?sakymu. Ai?ku, kad med?iag? perdavimo metu u?sakovas turi priskai?iuoti PVM mok?jimui ? biud?et?. Atitinkamai rangovas turi reikalavimo teis? mokes?i? atskaita. Ta?iau ?ia buhalterio laukia nemaloni staigmena. 2007 m. sausio 1 d. 2 punkto 4 str. Rusijos Federacijos mokes?i? kodekso 168 straipsnis, pagal kur? mokes?i? mok?tojo u? preki? (darb?, paslaug?) pirk?j?, nuosavyb?s teises, sumokama mokes?io suma mokes?i? mok?tojui pagal mok?jimo pavedim? u? perleidim?. l???, vykdant preki? main? sandorius, ?skaitant tarpusavio reikalavimus, naudojant vertybinius popierius atsiskaitymams. Kitaip tariant, norint ?gyti teis? ? „pirkimo“ PVM atskait? (?iuo atveju sutarties ?alys ?skaito statybini? med?iag? ir atlikt? statybos montavimo darb? savikain?), kiekviena i? ?skaityme dalyvaujan?i? ?ali? pirmiausia turi pervesti mokes?io sum? kitai sandorio ?aliai. ?io straipsnio ra?ymo metu oficiali? paai?kinim? apie toki? operacij? atlikimo tvark? informacin?se ir teisin?se duomen? baz?se nebuvo. Tod?l i?dr?stume pasi?lyti, kad buhalteris turi atlikti ?iuos veiksmus.

1 pavyzdys. 2006 m. lapkri?io m?n. tarp u?sakovo (nekilnojamojo turto savininko) ir rangovo buvo sudaryta sutartis d?l kapitalin? renovacija pramoninis pastatas. Bendra sutarties kaina yra 1 298 000 RUB. (su PVM - 198 000 rubli?), i? kuri? ?alys susitar? d?l statybos ir montavimo darb? kainos 590 000 rubli?. (su PVM), darbui reikalingos med?iagos - 708 000 rubli?. (atsi?velgiant ? PVM). Sutartyje numatyta, kad statybos organizacija visus darbus atlieka i? u?sakovo med?iag?. ?iuo atveju u?sakovo suteikt? statybini? med?iag? kaina ?skai?iuojama ? apmok?jim? u? rangovo atliktus darbus. Pagal sutart? avanso mok?ti nereikia. Baigimo data: 2007 m. sausio 25 d.

Per sutartyje nustatyt? termin? visi darbai buvo atlikti ir perduoti u?sakovui. Bendra rangovo darb? kaina yra 900 000 rubli?. T? pat? m?nes? organizacijos pasira?? 708 000 rubli? tarpusavio skol? ?skaitymo akt?. (su PVM - 108 000 rubli?). Likusi? skolos pagal sutart? dal? klientas gr??ino banko pavedimu.

Operacijos turinys	Debetas	Kreditas	Suma, patrinti.
Atsispindi pajamos i? med?iag? pardavimo rangovui	62	91-1	708 000
Parduodant imamas PVM	91-2	68	108 000
Med?iag? s?naudos nura?ytos	91-2	10	600 000
Rangovo atlikti darbai priimti (1 298 000 - 198 000) rub.	20	60	1 100 000
Atsispindi rangovo pra?omas PVM	19	60	198 000
Priimtas PVM atskaitai i? statybos ir montavimo darb? kainos (590 000 RUB / 118 x 18)	68	19	90 000
PVM (708 000 - 108 000) rub.	60	62	600 000
Nuo ?skaitomos sumos rangovui buvo sumok?tas PVM	60	51	108 000
Lik?s PVM pagal sutart? priimtas atskaityti sutartis	68	19	108 000
rangovas (1 298 000 - 708 000) rub.	60	51	590 000
PVM, gautas nuo ?skaitomos sumos, i?vardyti rangovo	51	62	108 000

Atitinkamai, perkan?iosios statybos organizacijos buhalteris padarys ?iuos ?ra?us:

Operacijos turinys	Debetas	Kreditas	Suma, patrinti.
Med?iagos, gautos i? klientas (708 000 - 108 000) rub.	10	60	600 000
?skai?iuotas PVM u? med?iagas	19	60	108 000
	20	02, 10, 69, 70 ir tt	900 000
Atspindi pardavimo pajamas	62	90-1	1 298 000
Apmokestintas PVM	90-3	68	198 000
Atlikt? darb? kaina nura?oma	90-2	20	900 000
Atspindi tarpusavio pretenzij? u?skait? neatsi?velgiant ? PVM (708 000 - 108 000) rub.	60	62	600 000
Sumok?jo PVM u?sakovui nuo kompensuojamos sumos	60	51	108 000
Priimta atskaityti PVM nuo med?iag? kainos	68	19	108 000
PVM, gautas nuo kompensacin?s vert?s, nurodytas kliento	51	62	108 000
I? kliento gautos l??os galutin? atsiskaitymo s?skaita	51	62	590 000

Nagrin?jamas pavyzdys ?rodo, kad u?skaitiniai sandoriai tapo nuostolingi abiem sutarties ?alims. Juk jeigu jame numatyta, kad atsiskaitymai vykdomi ?skaitymo b?du, tai teis? ? PVM atskait? perkeliama i? to mokestinio laikotarpio, kur? ?sigytos prek?s (darbai, paslaugos) buvo priimtos ? apskait?, ? v?lesn? mokestin? laikotarp? - kai „?d?t?“ sum? PVM buvo pervesta sandorio ?aliai. Taigi ?iuo atveju organizacijai nepatartina atid?ti PVM pervedimo nuo ?skaitomos sumos kitai sandorio ?aliai.

?gyvendinant investicin? projekt?, kai investuotojo, u?sakovo vystytojo ir rangovo funkcijas vykdo skirtingos organizacijos, PVM atskait? nuo statybos ir montavimo darb? kainos gali pateikti tik investuotojas (u?sakovas vystytojas tik i?ra?o i? naujo s?skaitas fakt?ras). rangovo pra?om? PVM). Tod?l su PVM ?skaitymo sunkumais susidurs tik rangovas. Nor?damas atskaityti med?iag? pirkimo PVM, jis ?i? sum? u?sakovui turi sumok?ti ir grynaisiais. Prisiminkime, kad tokiu atveju u?sakovas k?r?jas pirmiausia perka med?iagas naudodamas investuotojo tikslin? finansavim?, o v?liau jas parduoda rangovui, kad ?is atlikt? darbus pagal sutart?.

Atkreipkite d?mes?: d?l to, kad med?iag? nuosavyb?s teis? pereina rangovui, j? kaina yra ?traukta ? bendr? statybos ir montavimo darb? kain? ir atsispindi KS-2 ir KS-3 formose.

Taip pat atkreipiame d?mes?, kad med?iag? perdavimas atlygintinai gali b?ti atliekamas ?alims sudarius atskir? susitarim? d?l med?iag? tiekimo su v?lesniu prie?prie?ini? skol? ?skaitymu. Ta?iau sandori? registravimas bus pana?us.

Antras variantas – rinkliavos schema

Tokiu atveju med?iagos rangovui perduodamos rinkliavos pagrindu, tai yra lieka u?sakovo nuosavyb?. Kaina statybos darbai nustato ?alys, neatsi?velgdamos ? i?laidas med?iagoms.

Reik?t? pa?ym?ti, kad ? Pastaruoju metu susidar? nuomon?, kad u?sakovo statybini? med?iag? suteikimas rangovui negali b?ti vertinamas kaip perdavimas rinkliavos pagrindu. ?io po?i?rio ?alininkai apeliuoja ? tai, kad rinkliava gali b?ti laikomos tik perdirbimui, tai yra kilnojam?j? daikt? gamybai, perduotos med?iagos (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 220 straipsnis). Rangovas med?iag? neapdoroja, o naudoja atlikdamas statybos ir montavimo darbus. Tuo remiantis daroma i?vada, kad rinkliav? schema ?iuo atveju netaikoma. Vadinasi, ?i? ekspert? nuomone, sandoriai apskaitoje tur?t? b?ti atspind?ti kaip pirkimai ir pardavimai.

Autorius nepalaiko ?io po?i?rio. I? 156 ir 157 punkt? Gair?s Pagal med?iag? apskait? i?plaukia, kad organizacijos i? u?sakovo priimtas med?iagas perdirbti (perdirbti), atlikti kitus darbus ar gaminti gaminius, neapmok?jus priimt? med?iag? savikainos ir ?sipareigojant pilnai gr??inti perdirbtas (perdirbtas) med?iagos, atlikt? darb? ir pagamintos produkcijos pristatymas pripa??stamos apmokestintomis med?iagomis. Organizacija turi teis? u? rinkliav? perduoti savo med?iagas kitai organizacijai perdirbti (perdirbti, atlikti darbus, gaminti produktus). Taigi, med?iag? kvalifikavimas kaip u?sakovo tiekiamas nepriklauso nuo rangovo j? naudojimo pob?d?io (gaminant gaminius ar atliekant darbus). ?statymai leid?ia abu ?iuos atvejus. ?iuo atveju lemiamos dar dvi charakteristikos: pirma, u?sakovas po gaminio pagaminimo ir darb? atlikimo rangovui neapmoka toki? med?iag? kainos. Ir, antra, rangovas, gav?s tiekiamas med?iagas, privalo i? j? pagamintus gaminius ar jas naudojant atliktus darbus perduoti konkre?iam u?sakovui. Tod?l, m?s? nuomone, niekas neriboja statybos organizacij? teis?s naudotis ?ia schema.

J?s? ?iniai: galimyb? pervesti med?iagas, susijusias su statybomis, yra patvirtinta Federalin?s antimonopolin?s tarnybos NWZ 2006 m. kovo 10 d. nutarimuose N A05-5137/2005-19 ir 2002 m. liepos 17 d. N 6613/ A21-986/02-C2.

Trumpai panagrin?kime kai kurias civilin?s teis?s nuostatas, reglamentuojan?ias ?ali? santykius ?ioje situacijoje. Pirma, rangovas, baig?s darbus, privalo gr??inti u?sakovui jo nepanaudot? med?iag? (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 713 straipsnis). Antra, pagal 1 str. 705 Rusijos Federacijos civilinio kodekso, atsitiktin?s mirties rizika arba atsitiktin? ?ala med?iagos, ?renginiai, perduoti perdirbti (perdirbti) daiktai ar kitas sutar?iai vykdyti naudojamas turtas tenka juos pateikusiai ?aliai. Tre?ia, pagal str. Remiantis Rusijos Federacijos civilinio kodekso 714 straipsniu, rangovas yra atsakingas u? tai, kad nebuvo i?saugotos u?sakovo pateiktos med?iagos, ?ranga ar kitas turtas, kuris patenka ? rangovo nuosavyb? vykdant sutart?. Galiausiai, ketvirta, pagal str. Remiantis Rusijos Federacijos civilinio kodekso 728 straipsniu, u?sakovui nutraukus sutart?, rangovas privalo gr??inti u?sakovo pateiktas ?aliavas, o jei to padaryti ne?manoma, – atlyginti med?iag? kain?. Prie ?i? standart? taikymo gr??ime v?liau.

Dabar pereikime prie apskaitos ir operacij? mokes?i? apskaitos ypatybi?. U?sakovas, perdav?s savo med?iagas rangovui kaip rinkliav?, savo s?naud? nenura?o i? balanso, o toliau apskaito atskiroje subs?skaitoje. Atitinkamai, rangovas, gav?s tokias med?iagas, jas atspindi nebalansin?je s?skaitoje 003 „Med?iagos, priimtos perdirbti“. Tuo pa?iu metu rangovo organizacijos buhalteris tvarko analitin? u?sakovo tiekiam? med?iag? apskait? pagal u?sakovus, pavadinimus, kiek? ir kain?, taip pat pagal sand?liavimo ir darb? atlikimo vietas. Tai yra pagrindiniai dirigavimo reikalavimai buhalterin? apskaita klient? tiekiamas med?iagas (?r. Atsarg? apskaitos gairi? 156 ir 157 punktus).

Med?iag? perdavimas rangovui ?forminamas M-15 formos s?skaita fakt?ra u? med?iag? i?davim? tre?iajai ?aliai, kuri patvirtinta Rusijos valstybinio statistikos komiteto 1997 m. spalio 30 d. nutarimu N 71a.<3>. ?ioje s?skaitoje turi b?ti nurodytas ne tik u?sakovo pateikt? med?iag? kiekis, bet ir j? savikaina. Tai atsispind?s rangovo balanse 003 s?skaitoje „Med?iagos, priimtos perdirbti“.

<3>1997 m. spalio 30 d. Rusijos valstybinio statistikos komiteto nutarimas N 71a „D?l darbo ir jo apmok?jimo, ilgalaikio ir nematerialiojo turto, med?iag?, menkaver?i? ir d?vim? daikt?, darbo apskaitoje viening? pirmin?s apskaitos dokument? form? patvirtinimo. kapitalin? statyba“.

1 str. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 713 straipsnis nustato rangovui pareig?, baigus darbus, pateikti u?sakovui ataskait? apie sunaudotas med?iagas, kuri bus patvirtinantis dokumentas u?sakovo pagr?stai nura?ymui. ir j? savikainos ?traukimas ? pradin? pastatyto (rekonstruoto, modernizuojamo ir kt.) ilgalaikio turto savikain?. Vieningos tokios ataskaitos formos nepatvirtino Rusijos valstybinis statistikos komitetas, tod?l ji sudaroma bet kokia forma, ta?iau turi tur?ti privalomus duomenis, numatytus ?io straipsnio 2 dalyje. 9 Federalinis ?statymas 1996 m. lapkri?io 21 d. N 129-FZ „D?l apskaitos“. Remiantis ?ia ataskaita, perduot? ir statyboje panaudot? med?iag? savikaina u?sakovo nura?oma nuo s?skaitos 10-7 „I?oriniam perdirbimui perduotos med?iagos“ kredito ? s?skaitos 08-3 „Ilgalaikio turto statyba“ debet?.

Ar b?tina ? KS-2 ir KS-3 formas ?traukti i?laidas u? kliento tiekiamas med?iagas? Daugelis ekspert? ? ?? klausim? atsako neigiamai.

2 pavyzdys. 2006 m. lapkrit? buvo sudaryta rekonstrukcijos sutartis gamybin?s patalpos. ?alys susitar? d?l statybos ir montavimo darb? kainos 590 000 RUB. (su PVM - 90 000 rubli?). Med?iagas darbams atlikti rangovui u?sakovas pateikia rinkliavos pagrindu. J? s?ra?as ir kaina yra 700 000 rubli?. ?alys susitar? statybos rangos sutarties s?lygose. Rangovas privalo prad?ti darbus ne v?liau kaip per penkias dienas nuo 236 000 rubli? avanso gavimo dienos. Baigimo data: 2007 m. sausio 25 d.

Visi darbai atlikti ir pristatyti klientui laiku. T? pat? m?nes? skol? pagal sutart? klientas gr??ino banko pavedimu.

Rinkliava gautas statybines med?iagas rangovas statybos ir montavimo darb? metu visi?kai sunaudojo. Rangovo i?laidos, susijusios su sutarties vykdymu, sudar? 400 000 RUB.

Kliento apskaitos dokumentuose operacijos atsispindi tokiuose ?ra?uose:

Operacijos turinys	Debetas	Kreditas	Suma, patrinti.
2006 met? lapkri?io m?n
Statybin?s med?iagos buvo perduotos rangovui	10-7	10-8	700 000
I?ankstinis apmok?jimas pagal sutart? buvo pervestas statybos rangos sutartis	60-2	51	236 000
2007 m. sausio m?n
Priimti statybos ir montavimo darb? rezultatai i? rangovo	08	60-1	500 000
Buvo atsi?velgta ? rangovo pra?om? PVM	19	60-1	90 000
Panaudot? statybini? med?iag? kaina med?iagos yra ?trauktos ? i?laidas rekonstrukcija	08	10-7	700 000
Pradin? pastato kaina padid?jo rekonstrukcijos i?laid? dyd?io (500 000 + 700 000) rub.	01	08	1 200 000
Pateikta PVM atskaitai i? statybos ir montavimo darb? kainos	68	19	90 000
	60-1	60-2	236 000
Galutinis mok?jimas atliktas rangovas (590 000 - 236 000) rub.	60-1	51	354 000

Perkan?iosios statybos organizacijos buhalteris apskaitoje padarys ?iuos ?ra?us:

Operacijos turinys	Debetas	Kreditas	Suma, patrinti.
Atsi?velgiama ? i? u?sakovo gautas statybines med?iagas med?iag?	003		700 000
Gautas i?ankstinis apmok?jimas pagal sutart? statybos rangos sutartis	51	62-2	236 000
PVM apmokestinamas i?ankstiniu apmok?jimu (236 000 RUB / 118 x 18)	76-PVM	68	36 000
Atsi?velgta ? darbo i?laidas	20	02, 10, 69, 70 ir tt	400 000
Atsispindi pajamos i? statybos ir montavimo darb? ?gyvendinimo	62-1	90-1	590 000
Apmokestintas PVM	90-3	68	90 000
Darbo gamybos savikaina nura?yta	90-2	20	400 000
?skaitytas i?ankstinis apmok?jimas pagal sutart?	62-2	62-1	236 000
Priimamas PVM atskaitai sumok?jus avans?	68	76-PVM	36 000
Panaudotos statybin?s med?iagos buvo nura?ytos med?iag?		003	700 000
Grynieji pinigai gauti kaip gr??inimas u?sakovo skolos u? atliktus statybos ir montavimo darbus (590 000 - 236 000) rub.	51	62-1	354 000

Jei rangovas nevisi?kai panaudojo tiekiamas med?iagas, ?alys gali susitarti, kad:

• rangovas gr??ina u?sakovui likusias med?iagas. Tokiu atveju, perdav?s med?iagas, rangovas „u?darys“ s?skait? 003, o u?sakovas ?ra?ys: Debetas 10-8 Kreditas 10-7;
• rangovas perka i? u?sakovo likusias med?iagas ir u? jas sumoka. Sandoriai u?sakovo ir rangovo apskaitoje atsispindi ?prastine pirkimo-pardavimo tvarka;
• rangovas pasilieka med?iagas. Tuo pa?iu u?sakovas savo i?laidas i?skai?iuoja i? statybos ir montavimo darb? sutarties kainos, tai yra sumoka rangovui ne vis? sum?, o jos dal? at?mus likusi? med?iag? kain?. Sandoris parodomas kaip pirkimas ir pardavimas su v?lesniu u?skaitymu. Tokiu atveju rangovo buhalteris apskaitos s?skaitose parodo statybini? med?iag? likut?:

Debetas 10-8 Kreditas 60 - atspindi statybini? med?iag? siuntim?;

Debetas 19 Kreditas 60 - buvo priimtas kliento pateiktas PVM;

Kreditas 003 - med?iag? likutis nura?omas.

Vienintelis sunkumas rangovui bus PVM atskaitos (tai yra kompensuojamo pirkimo mokes?io sumos) taikymo problema. Ta?iau jos sprendimas pamin?tas auk??iau.

?inoma, galimas ir kitas scenarijus. Darykime prielaid?, kad pagal sutarties s?lygas rangovas tur?jo gr??inti likusias med?iagas po darb? atlikimo, ta?iau to nepadar? laiku, o v?liau med?iagos buvo pavogtos ar sugadintos. Kas tokiu atveju padengia nuostolius d?l klient? tiekt? med?iag? praradimo? Pabandykime tai i?siai?kinti, remdamiesi ?iaur?s Vakar? teritorijos federalin?s antimonopolin?s tarnybos i?vadomis, i?d?stytomis 2006 m. vasario 10 d. nutarime Nr. A21-1621/2005-C2. Taigi rangovas atsisak? gr??inti u?sakovui nepanaudotas med?iagas, motyvuodamas j? praradimu d?l gaisro. D?l to u?sakovas kreip?si ? teism? su ie?kiniu, reikalaudamas i? rangovo atlyginti ?al?, atitinkan?i? rinkliavos pagrindu suteikt? med?iag? kain?.

Rangovas, pagr?sdamas savo pozicij?, nurod? 1 str. 1 d. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 705 straipsnis, pagal kur? nety?inio med?iag?, ?rangos, perdirbti (perdirbti) perduot? daikt? ar kito turto, naudojamo sutar?iai ?vykdyti, nety?inio praradimo ar sugadinimo rizik? prisiima sutar?iai suteikusi ?alis. juos. Ta?iau teis?jai nusprend? kitaip. Nutarime nurodyta, kad ?i taisykl? ?ali? santykiams taikytina tik sugadinus (sunaikinus) med?iagas jas tiesiogiai naudojant atliekant darbus. J? u?baig?s rangovas atsako u? u?sakovo pateiktos med?iagos nei?saugojim?. Tai yra, str. 714 Rusijos Federacijos civilinis kodeksas. nuostat? taikymo niuansai. Art. Tiek u?sakovas, tiek rangovas turi atsi?velgti ? Rusijos Federacijos civilinio kodekso 705 ir 714 straipsnius.

Taigi i?analizavome ?kini? operacij? apskaitos ir mokes?i? apskaitos ypatumus, kai ?vairi? variant? u?sakovo ir rangovo santykiai tiekti statybines med?iagas. Tikim?s, kad sugeb?jome sutelkti skaitytoj? d?mes? probleminius klausimus ir ?sp?s jus d?l galim? klaid?.

T.K. Julina

?urnal? ekspertas

"Statyba:

Apskaita

ir mokes?iai“

Darb? atlikimas naudojant kliento med?iagas – kaip u?siregistruoti?

Darb? atlikimas i? u?sakovo med?iag? yra ?prasta praktika, daugeliu atvej? leid?ianti klientui sutaupyti bendr? darb? i?laid? arba sutrumpinti laik?, reikaling? jam atlikti. ?iandien pa?i?r?sime teisinius aspektus atitinkam? sandor? tarp u?sakovo ir rangovo.

Sudarome darb?, priklausan?i? nuo rangovo, sutart?

Jei sutartyje tiesiogiai nenurodyta, kad darbai turi b?ti atliekami i? u?sakovo med?iag?, juos atliekant turi b?ti naudojamos paties rangovo med?iagos (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 704 str. 1 punktas).

Nustatydamos sutarties dalyk?, ?alys turi nurodyti:

• rangovo ?sipareigojimas atlikti konkre?ius darbus (j? s?ra?as ir charakteristikos gali b?ti nurodytos, pavyzd?iui, sutarties priede ar kitais b?dais) i? u?sakovo med?iag?;
• u?sakovo pareiga apr?pinti rangov? med?iagomis, kad ?is atlikt? nurodytus darbus (med?iag? r??ys, kokyb? ir kiekis taip pat turi b?ti ?ra?yti sutarties priede, jeigu ?alys nenustato kito b?do joms nustatyti).

Pavyzd?iui, sutartyje d?l darb? naudojant u?sakovo med?iagas yra numatyta s?lyga, kad tokios med?iagos b?t? teikiamos vadinamajame. rinkliavos pagrindu, t.y. rangovas neapmoka j? savikainos ir ?sipareigoja pilnai gr??inti perdirbtas (perdirbtas) med?iagas, perduoti atliktus darbus ir pagamint? produkcij? (Metodini? nurodym?..., patvirtint? ministerijos ?sakymu, 156 p. Rusijos finans? 2001 m. gruod?io 28 d. Nr. 119n). U?sakovo pateiktos med?iagos neperduodamos rangovo nuosavyb?n.

Tokia sutartin? strukt?ra n?ra vienintel? galima. Taigi galima sudaryti ne vien? mi?ri? sutart?, kuri? aptar?me auk??iau, o dvi atskiras - d?l darb? atlikimo ir med?iag? tiekimo. ?iuo atveju tiek?jas gali b?ti u?sakovas (perdavus med?iagas pagal tiekimo sutart? rangovui, pastarasis taps j? savininku), arba rangovas (nuosavyb?s teis? ? med?iag? pereis u?sakovui pardavus med?iagos jam).

Rangovas gauna med?iagas i? u?sakovo: koki? dar dokument? reik?s?

Jei rangovas darbus atlieka i? u?sakovo med?iag?, be sutarties ?alys, atsi?velgdamos ? darb? atlikimo etap?, privalo parengti ?i? dokumentacij?:

• Med?iag? pri?mimo ir perdavimo sertifikatas. Jei ?alys yra sudariusios mi?ri? sutart?, numatan?i? u?sakovo med?iag? perdavim? rangovui u? rinkliav?, tada perdavimas vyksta nemokamai (?r. Vorone?o srities Teisingumo Teismo 2015 m. gruod?io 29 d. bylos Nr.A14-4755/2015) ir jai patvirtinti turi b?ti sura?ytas pri?mimo aktas -perdavimas pasira?ytas abiej? ?ali?. Be to, tur?tum?te i?ra?yti s?skaitas fakt?ras u? med?iagos i?leidim? tre?iosioms ?alims. Tokia s?skaita fakt?ra gali b?ti i?ra?yta savavali?kai, nurodant visus reik?mingus po?ymius, arba remiantis vieninga pirmini? apskaitos dokument? forma M-15. ?iuos dokumentus rekomenduojama sura?yti, o jeigu med?iag? perdavimo pagal sutart? faktas pasitvirtina tik tuo atveju, jei ?ie du dokumentai turimi vienu metu, tuomet juos b?tina u?pildyti, kad b?t? i?vengta galim? gin??.
• M-4 formos gavimo u?sakymas. ?? dokument? rangovas sura?o gav?s i? u?sakovo med?iagas, jeigu tokios u?sakovo tiektos med?iagos turi b?ti paskirstytos sand?liams, objektams ar rangovams.
• Baigimo pa?ym?jimas. ?? dokument? sura?o rangovas ir pasira?o abi sutarties ?alys atlikt? darb? pri?mimo ir perdavimo metu. Forma gali b?ti laisva, nors galima remtis tinkama vieninga forma (pavyzd?iui, KS-2 – statybos ir montavimo darbams ir pan.).

?is dokument? s?ra?as, sudarytas atliekant darbus naudojant u?sakovo med?iagas, gali b?ti papildytas ?ali? susitarimu. Pavyzd?iui, kalbant apie statybos ir montavimo darbus, galima pildyti bendr? darb? ?urnal? formoje KS-6 ir kt.

Likusi? med?iag? gr??inimas

Rangovas, atlik?s darbus ir juos pri?m?s, ?sipareigoja likusias med?iagas gr??inti u?sakovui arba, u?sakovui sutikus, nepanaudotas med?iagas pasilikti sau, ta?iau bendr? darb? kain? suma?inti ?i? med?iag? savikaina ( Rusijos Federacijos civilinio kodekso 713 straipsnio 1 dalis).

Nor?damas atsiskaityti u? darb? kain? ir sunaudot? med?iag? kiek? bei kain?, rangovas turi parengti ?iuos dokumentus:

• KS-3 formos atlikt? darb? kainos pa?yma. Toks aktas sura?omas atlikt? darb? pri?mimo akto pagrindu. Kaip paai?kino Rusijos finans? ministerija 2015-06-02 ra?te Nr.07-01-12/4833, ?i pa?yma turi b?ti u?pildyta vieninga forma.
• Ataskaita apie faktin? med?iag? panaudojim?. Vieninga forma tokio dokumento n?ra. Jame turi b?ti nurodytas i? u?sakovo gautos med?iagos pavadinimas ir kiekis, taip pat fakti?kai sunaudot? med?iag? pavadinimas ir kiekis.

Rengdami ataskait? tur?tum?te vadovautis Bendrieji reikalavimai? pirmin?s apskaitos dokumentacijos rengim? (2011 m. gruod?io 6 d. Buhalterin?s apskaitos ?statymo 9 str. Nr. 402-FZ). Tarpini? ataskait? rengimo da?numas nustatomas ?ali? susitarimu, galutin? ataskaita sura?oma pagal darb? atlikim?. Jame esantys duomenys bus naudojami ateityje nustatant galutin? darb? kain?.

Gr??inant nepanaudotas med?iagas, pagal pirmin?s dokumentacijos rengimo taisykles sura?omas toki? med?iag? perdavimo-pri?mimo aktas. Be to, taip pat rekomenduojama i?ra?yti s?skait? fakt?r? M-15 forma. Med?iag? gavimo ir perdavimo fakto patvirtinimo tvarka tur?t? b?ti nustatyta sutartyje, nurodant, kokius dokumentus ?i? proced?r? patvirtinta kaip ?io sandorio dalis.

Darbai atliekami i? u?sakovo med?iag? pagal buitin? sutart?

Pagal buitin? sutart? (taip pat ir kit? r??i? sutartis) darbai gali b?ti atliekami tiek rangovo, tiek u?sakovo l??omis. Antruoju atveju ?statymas reglamentuoja: sudarydamos sutart? ?alys sura?o dokument?, kuriame atsispindi:

• Vardas;
• apib?dinimas;
• u?sakovo rangovui perduot? med?iag? kaina (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 734 straipsnis).

Tokiu atveju med?iag? kaina nustatoma ?ali? susitarimu ir ateityje, kilus gin?ams, ji gali b?ti skund?iama teisme.

Kitu atveju operacijos vykdymas ir perduot?, sunaudot? ir gr??int? med?iag? apskaita gali b?ti atliekama naudojant auk??iau apra?yt? dokumentacij?.

SVARBU! Teismas nepri?m? kaip panaudot? med?iag? ir j? liekan? kiekio patvirtinimo parei?kim?, sura?yt? viena?ali?kai, nenurodant darb?, kuriuose ?ios med?iagos buvo panaudotos, r??i? (Vologdos apygardos teismo 2017-06-07 nutartis byloje Nr. A13-2667/2017).

Atliekant darbus naudojant u?sakovo med?iagas, ?i s?lyga turi b?ti nurodyta pa?ioje sutartyje. Med?iag? ir j? liku?i? perdavim? tarp ?ali? rekomenduojama atlikti pagal perdavimo-pri?mimo akt? ir i?ra?ant M-15 formos s?skait?.